Договор аутсорсинга персонала

Теги: договор аутсорсинга на предоставление персонала, договор на аутсорсинг персонала образец, договор аутсорсинга на предоставление персонала образец

Образец договора аутсорсинга персонала.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

г. «___» _____ 202 г.

_________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ___________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора __________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ на предприятии Заказчика, далее – «работы/комплекс работ», согласно Заданию на выполнение работ (Приложение №1 к настоящему Договору) по стоимости, исходя из расценок, утвержденных Протоколом договорной цены (Приложение №2) к настоящему Договору.
Подрядчик обязуется завершить комплекс работ в сроки, указанные в Задании.
Заказчик обязуется принять и оплатить Подрядчику выполненные надлежащим образом работы на основании Счета, при этом работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний в случае подписания Акта приемки выполненных работ (или их этапов), по форме, согласованной Сторонами в Приложении №3, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, оплата за их выполнение производится при заключении Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Объем выполняемых работ, цена договора.

Стоимость работ, выполняемых по Договору, определяется исходя из фиксированных Сторонами в Протоколе договорной цены (Приложение № 2) расценок за единицу работ по перечню.
Указанная в п. 2.1. стоимость работы подлежит уточнению при:

- увеличении, по согласованию Сторон, фактического объема работы, выполняемого Подрядчиком по Договору;

- изменении Заказчиком Задания на выполнение работ (Приложение №1); В случае наступления вышеназванных обстоятельств, стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, подлежит пересчету (корректировке) и согласованию Сторонами на основании обоснованных данных, влияющих на ценообразование, в установленном настоящим Договором порядке, путем подписания Дополнительного соглашения.

Объем, этапы выполняемых работ, а также промежуточные сроки, предварительно определяются в соответствии с Заданием на выполнение работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
Объем выполненных работ определяется единицами измерения, указанными в Протоколе договорной цены (Приложение №2) и учитывается в Акте приемки выполненных работ (этапов работ), который подписывается обеими Сторонами по окончании работ или этапа. Под этапами работ Стороны понимают 15 (пятнадцать) календарных дней (с 1 по 15 число и с 16 по последнее число месяца).
В стоимость работ входит:

- выполнение работ Подрядчиком согласно настоящему договору и Заданию на выполнение работ (Приложение № 1);

- затраты, связанные с обеспечением выполнения работ рабочими, а также среди прочего, налог на добавленную стоимость, все налоги, сборы и пошлины, иные расходы, прямо не указанные в договоре и приложениях к нему, но необходимость которых очевидна для соблюдения технологии выполнения работ, норм и правил, кроме использования оборудования, переданного для выполнения работ на безвозмездной основе Подрядчику Заказчиком по Акту приема – передачи оборудования.

Права и обязанности Сторон.

Подрядчик обязан:

Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с Заданием на выполнение работ.
Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными (субподрядными) организациями как за свои собственные, а также за координацию их деятельности.
Подрядчик гарантирует, что имеет соответствующие документы (аттестаты, сертификаты, допуски и т.д.), предоставляющие право на производство работ, требующих исполнения с использованием погрузочно-разгрузочной техники.
Без увеличения сроков и стоимости настоящего Договора устранять все дефекты и недоделки работ, выявленные в процессе выполнения работ.
Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности и пожарной безопасности, правила поведения на территории Заказчика, а также обеспечить выполнение других положений, в том числе рекомендуемых, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указания приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком оборудования;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Предоставить Заказчику Акт приемки выполненных работ (этапа работ) в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании выполнения.
Подрядчик имеет право:

Выставить Заказчику Счет за выполненный этап работ в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании выполнения этапа работ.
Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с Разделом 4 настоящего Договора.
Приостановить выполнение работ по настоящему Договору, в случае просрочки оплаты надлежаще выполненных и принятых работ Подрядчика со стороны Заказчика более чем на 5 (пять) банковских дней, но не ранее, чем по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента предварительного уведомления Заказчика.
Приостановить выполнение работ в случае нарушения условий Договора со стороны Заказчика до устранения таких нарушений.
Привлекать для выполнения работ субподрядные организации, опыт и компетенция которых позволит выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки и надлежащего качества. В случае привлечения для выполнения условий Договора субподрядчика, Подрядчик несет полную ответственность за его действия как за свои собственные.
Заказчик имеет право:

Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его финансово – хозяйственную деятельность.
Требовать от Подрядчика выполнения работ в установленном объеме и надлежащего качества, в сроки, оговоренные Сторонами.
При обнаружении грубых нарушений при выполнении работ, допущенных по вине Подрядчика, остановить ход выполнения работ до устранения выявленных нарушений и требовать возмещения возникших по причине остановки работ убытков, в том числе косвенных. Факт нарушения фиксируется в соответствующем Акте.
Заказчик обязан:

Обеспечить объемы выполняемых работ в соответствии с Заданием на выполнение работ.
В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании всех этапов работы осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Договора, предоставлять письменный мотивированный отказ от подписания Акта. В случае неполучения письменного мотивированного отказа от принятия выполненных работ в пятидневный срок, работы признаются Сторонами выполненными Подрядчиком в полном объеме, в срок и с надлежащим качеством.
При необходимости производить сверку данных по окончании каждого этапа работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Актов, в том числе по предоставленным Подрядчиком документам (промежуточный акт сверки выполненных работ, выполненного поручения и т.п.).
Оплатить надлежащим образом выполненные и принятые работы Подрядчика в порядке, предусмотренном Разделом 4 настоящего Договора. В случае расторжения Договора Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически качественно выполненных к моменту расторжения Договора работ.
В день выполнения работ направлять в адрес Подрядчика ежедневный табель учета выполненных работ, подписанный Заказчиком по электронному адресу: ___________________.
В течение срока действия настоящего договора, а также в течение календарного месяца с момента его расторжения/прекращения, воздерживаться от заключения трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера с лицами, выполняющими работы от имени Подрядчика.

Порядок приемки выполненных работ, сроки и порядок расчетов.

Приемка работ Заказчиком осуществляется по Акту.
Приемка этапов работ осуществляется следующим образом: не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным Подрядчик передает Заказчику на подписание 2 экземпляра Акта приемки выполненных работ. Заказчик обязан подписать предоставленный Акт в срок не более 5 рабочих дней с момента его получения.

В случае если по независящим от Подрядчика причинам предоставленный им Акт не подписан Заказчиком в срок, оговоренный в настоящем пункте и Заказчиком не предоставлен в тот же срок мотивированный письменный отказ от его подписания по причине несоответствия объема и/или стоимости выполненных работ, односторонне подписанный Подрядчиком Акт имеет юридическую силу и порождает для обеих Сторон последствия, связанные с двухсторонним подписанием Акта приемки выполненных работ.

Счет на оплату выполненных работ (этапа работ) выставляется Подрядчиком по окончании выполнения работ и может быть оплачен, по усмотрению Заказчика, до фактической приемки работ и подписания Акта приемки. Оплата Заказчиком счета не является подтверждением принятия объема выполненных Подрядчиком работ без замечаний.
Оплата выполненных этапов работ производится Заказчиком по безналичному расчёту на основании выставленных Подрядчиком счетов в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения скан-копии счета, направленной на по электронному адресу: _________________________.

Конфиденциальность.

Вся информация (сведения о лицах, предметах, фактах, явлениях и процессах, независимо от формы их представления), которая стала известна Подрядчику в связи с исполнением возложенных на него обязанностей при участии в производственном процессе и выполнением им функций, связанных с выполнением работ по Заданию Заказчика, носит конфиденциальный характер, не подлежит разглашению и охраняется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Сторона, получившая в ходе исполнения настоящего Договора сведения конфиденциального характера, обязуется не передавать их третьим лицам, а также обеспечить такой режим использования сведений, который будет препятствовать их разглашению.
Сторона, нарушившая обязательства, указанные в настоящем Разделе Договора, обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный таким нарушением.
Положения настоящего Раздела не распространяются на информацию, предоставляемую Сторонами по запросам уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
В случае предоставления Стороной информации, носящей конфиденциальный характер по запросам уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Сторона, предоставляющая такую информацию, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о характере и объеме предоставляемой информации.

Ответственность Сторон.

Стороны несут ответственность за неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки оплаты выполненных Подрядчиком работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
В случае нарушения Заказчиком пункта 3.4.5 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый случай нарушения.
Все претензии (в т.ч. штрафные санкции) должны быть предъявлены второй Стороне не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после окончания выполнения этапа работ.
В случае просрочки Подрядчиком срока выполнения работ/этапа работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченных к исполнению работ/этапа работ.

Прочие условия.

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденным Сторонами Заданием (с учетом возможного изменения объемов работ). Корректировка текущего Задания на выполнение работ в сторону уменьшения или увеличения объемов работ от изначально заявленного количества или отказ от этапа работ частично либо полностью возможен не позднее, чем за 4 (четыре) часа до начала выполнения этапа работ Подрядчиком.

В случае отказа Заказчика от выполнения работ, указанных в Задании, менее чем за 4 (четыре) часа до начала выполнения работ Подрядчиком, Заказчик обязуется выплатить штраф в размере общей стоимости Задания.

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.

Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
Уступка прав требования по настоящему договору допускается только по письменному соглашению сторон.
По соглашению Сторон проценты по денежному обязательству любой из Сторон настоящего договора, предусмотренные ст.317.1 Гражданского Кодекса РФ, не начисляются и не подлежат оплате.
В случае причинения ущерба Заказчику уполномоченный представитель Заказчика принимает меры к фиксации следов данного происшествия (составлением Акта о причинении ущерба с приложением фото, видео и (или) иных подтверждающих факт причинения ущерба документов), сообщает Подрядчику посредством направления сообщения на электронный адрес ______________ о выявленном факте причинения ущерба, берет объяснения с виновных лиц в день причинения ущерба.

Представитель Подрядчика, уведомленный в указанном выше порядке, обязуется прибыть на объект Заказчика, на котором выявлен факт причинения ущерба, не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего уведомления.

При прибытии представителя Подрядчика на объект уполномоченный представитель Заказчика оказывает ему содействие в получении информации об обстоятельствах причинения материального ущерба.

Уполномоченный представитель Заказчика совместно с уполномоченным представителем Подрядчика подписывают Акт о причинении ущерба к настоящему Договору с приложением к нему объяснений виновных лиц и имеющихся фото или видео материалов.

На основании вышеуказанного Акта, составленного в установленном пунктом 7.5. порядке Подрядчик возмещает Заказчику причиненный ущерб в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Подрядчиком письменного требовании Заказчика о возмещении ущерба.

Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
Обстоятельства непреодолимой силы определяются действующим Гражданским законодательством Российской Федерации.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна незамедлительно известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств. В этом случае сроки исполнения обстоятельств по настоящему Договору откладываются соразмерно срокам действий этих обстоятельств. Несвоевременное извещение о наступлении вышеуказанных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы не освобождает Стороны от обязательств по Договору.

Разрешение споров.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка обязательно. Стороны устанавливают тридцатидневный срок для предъявления претензий и пятнадцатидневный срок для ее рассмотрения. Сторона, у которой возникли основания для предъявления претензий, должна предъявить ее в письменной виде с приложением обосновывающих документов.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с территориальной подсудностью, установленной Арбитражным процессуальным кодексом РФ (ст.35).

Изменение и расторжение договора.

Любые изменения и дополнения к Договору являются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Стороны признают юридическое значение факсимильных подписей Договора и других документов, касающихся его исполнения, и обязуются направлять друг другу оригиналы в течение пяти дней после согласования по факсимильной связи. Все изменения договора, оформленные в письменной форме, являются неотъемлемой частью настоящего договора.
Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон в любое время.
Каждая из Сторон может расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке в случае нарушения другой Стороной обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, письменно уведомив при этом другую Сторону за пятнадцать рабочих дней.
В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора, Подрядчик обязан сдать фактически выполненные работы Заказчику по Акту, а Заказчик обязан принять их в случае надлежащего выполнения и оплатить.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года.
Настоящий Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из сторон письменно не заявит о своём намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до окончания срока действия настоящего Договора.

Заключительные положения.

Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Исчерпывающий список контактных данных для передачи юридически значимых сообщений указан в Разделе 12 настоящего Договора («Адреса и реквизиты Сторон»).
В целях надлежащего исполнения обязательств физическое лицо, подписавшее настоящий договор от имени Заказчика, считается солидарно обязанным вместе с лицом, от чьего имени оно его подписало, признается его поручителем и обязуется отвечать в том же объеме в пределах срока действия долгового обязательства.
К настоящему Договору применяются общие положения о подряде (§1 Главы 37 (ст.ст.702-729) Гражданского Кодекса РФ), если это не противоречит настоящему Договору.
Датой подписания Стороны договорились считать дату, указанную в правом верхнем углу первого листа настоящего Договора.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны и содержит следующие приложения:

Приложение № 1 - Задание на выполнение работ;

Приложение № 2 – Протокол договорной цены (расценки за единицу работ по перечню);

Приложение №3 – Акт приемки выполненных работ (этапа работ) – утвержденный образец.

Адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор __________________ / М.П.	Генеральный директор __________________ / М.П.

Приложение № 1 к Договору подряда

№ _______ от «___» _______ 202 г.

Задание на выполнение работ

по Договору подряда № _______ от «___» _______ 202 г.

г. «___» _____ 202 г..

Наименование работ	Стоимость за единицу работ (руб.)	Единица измерения	Объем(ед.)	Сумма всего (руб.)






ИТОГО (руб.):
в т.ч. НДС – 20%

Особые условия выполнения работы (при наличии):
Стороны устанавливают следующие сроки выполнения работ:

1 этап	с 01 по 15
2 этап	с 16 по 30 (31)

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
________________/
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
________________/
М.П.

Приложение № 2 к Договору подряда

№ _______ от «___» _______ 202 г.

Протокол договорной цены

(расценки за единицу работ по перечню)

г. «___» _____ 202 г.

________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ___________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора _________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», настоящим Протоколом удостоверяют, что Сторонами достигнуто соглашение о стоимости выполнения работ по Договору подряда № _______ от «___» _______ 202 г., которая исчисляется исходя из следующих расценок Подрядчика:

Наименование работ	Стоимость за единицу работ (руб.)	Единица измерения
Комплектование заказов, фасовка и упаковка продукции, погрузо-разгрузочные и подсобные работ

Все цены указаны с учетом НДС -20%.

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
____________/
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
____________/
М.П.

Приложение № 3 к Договору подряда

№ _______ от «___» _______ 202 г.

Акт № _______ от «___» _______ 202 г.
Подрядчик:
Заказчик:
№	Наименование работ, услуг	Кол-во ед.	Цена	Сумма
1			0,00	0,00

Итого:

Сумма:

НДС:

Всего оказано услуг 1, на сумму 0 руб

00 рублей 00 копеек

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ЗАКАЗЧИК:________________
Сдал ____________
М.П.

ПОДРЯДЧИК:________________
Принял____________
М.П

ЗАКАЗЧИК:________________
Генеральный директор
____________/ М.П.

ПОДРЯДЧИК:________________
Генеральный директор
____________/М.П.